Rw-met D.142 Direction Des Routes De Charleroi

N29 - Gilly - Aménagement urbain entre les BK 1.467 et 2.133 et N527A - Rocade de Gilly - Aménagement du parking rue des Nutons.

Avis de marché
Travaux
Section I. Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : RW-MET D.142 Direction des Routes de Charleroi, rue de l'Ecluse,22, 6000 Charleroi, Belgique, à l'attention de Mr J. BERTRAND
Tél. 071/63.12.00, fax 071/63.12.33
E-mail : jbertrand@met.wallonie.be
Adresse(s) internet :
Adresse du profil d'acheteur : http://avis.marchespublics.wallonie.be/avis.marches.publics/avis.do?action=detail&id=RW-MET-17446
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
RW-SpW-DGT1-DSJ-Direction du Support juridique-Bureau de Ventes des cahiers des charges, Square Léopold, 12D, 5000 NAMUR, Belgique, à l'attention de Monsieur Pascal Therasse
Tél. 081/24.96.80, fax 081/24.96.50
E-mail : ptherasse@met.wallonie.be
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
RW-MET D.142 Direction des Routes de Charleroi, rue de l'Ecluse,22, 6000 Charleroi, Belgique, à l'attention de Mr J. BERTRAND
Tél. 071/63.12.00, fax 071/63.12.33
E-mail : jbertrand@met.wallonie.be
I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.
- Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.
Section II. Objet du marché
II.1) Description.
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : N29 - Gilly - Aménagement urbain entre les BK 1.467 et 2.133 et N527A - Rocade de Gilly - Aménagement du parking rue des Nutons.
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
Travaux.
Lieu principal d'exécution : N29 - Gilly - Aménagement urbain entre les BK 1.467 et 2.133 et N527A - Rocade de Gilly - Aménagement du parking rue des Nutons.
Code NUTS : BE322
II.1.3) L'avis implique : Un marché public.
II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat(des achats) : Division 1 : N29 - Aménagement urbain entre les BK 1.467 et 2.133 Les travaux consistent essentiellement en : Rabotage et sciage du revêtement en place Démolitions localisées (en recherche) Démolition de revêtement de terre-plein, de bordures, d'avaloirs, de trapillons Démolition de F.E. ou bandes de contrebutage et de fondations en recherche Pose du nouveau revêtement (fondation en béton maigre, SMA-C6, ép 4cm et à la tonne, RBCF rouge, pavés en béton, dalles 30x30 en recherche) Eléments linéaires (bordures, bandes de contrebutage) Travaux divers (avaloirs et raccordements, signaux, mise à niveau de trapillons, marquages film mince) Travaux en recherche, en régie et divers, soit sur le chantier soit ailleurs sur le District Déchets Division 2 : N572A - Rocade de Gilly - Aménagement du parking rue des Nutons Les travaux consistent essentiellement en : Démolition de fondations, de maçonnerie enterrée Terrassements (déblais pour trottoir ou zone d'immobilisation, remblais pour gazonnement et plantations) Sous-fondation et fondation en béton maigre Revêtement en enrobé BB-4C, ép 4cm et à la tonne Eléments linéaires (bordures) Travaux en régie et divers
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
Objet principal : 45233140
II.1.8) Division en lots : non.
II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.
II.2) Quantité ou étendue globale.
II.2.1) Quantité ou étendue global :
Division 1 : N29 - Aménagement urbain entre les BK 1.467 et 2.133 Les travaux consistent essentiellement en : Rabotage et sciage du revêtement en place Démolitions localisées (en recherche) Démolition de revêtement de terre-plein, de bordures, d'avaloirs, de trapillons Démolition de F.E. ou bandes de contrebutage et de fondations en recherche Pose du nouveau revêtement (fondation en béton maigre, SMA-C6, ép 4cm et à la tonne, RBCF rouge, pavés en béton, dalles 30x30 en recherche) Eléments linéaires (bordures, bandes de contrebutage) Travaux divers (avaloirs et raccordements, signaux, mise à niveau de trapillons, marquages film mince) Travaux en recherche, en régie et divers, soit sur le chantier soit ailleurs sur le District Déchets Division 2 : N572A - Rocade de Gilly - Aménagement du parking rue des Nutons Les travaux consistent essentiellement en : Démolition de fondations, de maçonnerie enterrée Terrassements (déblais pour trottoir ou zone d'immobilisation, remblais pour gazonnement et plantations) Sous-fondation et fondation en béton maigre Revêtement en enrobé BB-4C, ép 4cm et à la tonne Eléments linéaires (bordures) Travaux en régie et divers
II.3) Délai d'exécution ou durée du marché : 40 jours.
Section III. Renseignements d'ordre juridique,\E économique, financier et technique
III.2) Conditions de participation.
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux. L'attention est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 17. Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, il est à signaler que: 1. les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'Office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. 2. les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des entreprises (BCE) sont dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des entreprises (BCE). »
III.2.2) Capacité économique et financière :
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La circulaire fédérale du 10/02/1998 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 13/02/1998 ou Recueil "marchés publics). La circulaire régionale du 21/05/2001 (Moniteur belge du 18/07/2001).
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) :
III.2.3) Capacité technique :
Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : La circulaire fédérale du 10/02/1998 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 13/02/1998 ou Recueil "marchés publics). La circulaire régionale du 21/05/2001 (Moniteur belge du 18/07/2001).
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) :
III.2.4) Marchés réservés : non.
Section IV. Procédure
IV.1) Type de procédure.
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte.
IV.2) Critères d'attribution.
IV.2.1) Critères d'attribution : Prix le plus bas.
IV.3) Renseignements d'ordre administratif.
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : X142/N29/12 - CSC 142-08D39
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : Date : 21/11/2008; heure : 11:00
Documents payants : oui, prix : 23,25 EUR
Conditions et mode de paiement : Bureau de Vente et de Consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques du Service public de Wallonie, Square Léopold, 12d - 5000 NAMUR de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h (N° de compte : 091-2150261-91 - tél. n° 081/24.96.80 - fax n° 081/24.96.50).
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/11/2008; heure : 11:00
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : Français,
IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 180 jours.
IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres : date : 21/11/2008; heure : 11:00
Lieu : Service public de Wallonie, DGO 1, Direction générale opérationnelle « Routes et Bâtiments », Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon Direction des Routes de CHARLEROI, Ilot Ecluse - Rue de l'Ecluse, 22, - salle du rez-de-chaussée - 6000 CHARLEROI.
Personnes autorisés à assister à l'ouverture des offres : La séance d'ouverture des offres est publique.
Section VI. Renseignements complémentaires
VI.3) Autres informations : Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie C, conformément à l'article 3 de la loi du 20.03.1991 relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux . Au point II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D'EXECUTION, le Pouvoir Adjudicateur a pris l'option de considérer les jours indiqués comme des jours ouvrables".
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 13/10/2008(Publication gratuite en exécution de l'article 15 de l'AR du 12 janvier 2006)